위탁 당사자(A측) : 의탁자(B측) : A측과 B측의 우호적인 협상과 협의 끝에 A측은 침실 장식을 B측에 맡기기로 결정했다. 본 프로젝트의 원활한 진행을 위해 관련 국내법령 및 규정에 의거 상호 준수를 위해 본 계약(본 계약의 첨부파일 및 모든 보충 계약 포함)을 체결합니다. 기사 1:
프로젝트 개요 1. 프로젝트 주소: 2. 침실 사양: 방 유형, 바닥(스타일), 거실, 거실 및 주방
클라이언트(A측):
의뢰측(B측) :
A측과 B측의 우호적인 협상과 협의 끝에 A측은 침실 장식을 B측에 맡기기로 결정했습니다. 본 프로젝트의 원활한 진행을 위해 관련 국내법령 및 규정에 의거 상호 준수를 위해 본 계약(본 계약의 첨부파일 및 모든 보충 계약 포함)을 체결합니다.
1조: 프로젝트 개요
1. 프로젝트 주소:
2. 침실 사양: 객실 유형, 바닥(스타일), 거실, 주방 및 욕실
1. 방(제곱미터)
2. 홀(제곱미터)
3. ;
4. 욕실(제곱미터)
5. 발코니(제곱미터)
6. /p>
7. 기타(위치 지정), 평방미터 단위로 측정됩니다.
전체: 건축 면적 제곱미터.
3. 내용: 예산 및 건축 도면을 참조하세요.
4. 위탁방법:
5. 프로젝트 시작일: 연, 월, 일
6. 프로젝트 완료일: p>
총 프로젝트 일수: 일
제2조: 프로젝트 가격
프로젝트 가격(대문자 금액)은 RMB입니다. 본 계약에 첨부된 "예산"(2).
1. 자재 위안 2. 인건비 위안
3. 설계 비용 위안 4. 공사 정리 비용 위안
5. 수수료 위안 6. 관리 수수료 위안
7. 기타 비용(내용 명시) 위안.
제3조: 품질 요구 사항
1. 프로젝트에 사용되는 주요 재료의 종류, 사양 및 이름은 양 당사자의 승인을 받아야 합니다. 자세한 내용은 본 계약서의 부록 (3) "프로젝트 자료의 최종 계정 목록"을 참조하십시오.
2. 건설 중 A측에 특별한 건설 프로젝트나 특별한 품질 요구 사항이 있는 경우 쌍방은 증가된 비용에 대해 보충 계약을 확인하고 서명해야 합니다.
3. 품질 검사 및 감독 부서: 불산 실내 장식 산업 협회 가정 장식 전문 위원회.
4. A측이 구매한 모든 자재 및 장비에 대해 A측은 제품 품질을 담당하고 B측은 시공 품질을 담당합니다.
5. A측이 자체 프로젝트 감독자를 고용하는 경우 업무 연결을 원활하게 하기 위해 프로젝트 시작 전에 B측에 알려야 합니다.
제4조: 자재 공급
1. 당사자 B는 관련 국내 가격 규정을 엄격히 준수하고 본 계약에 사용된 모든 자재의 가격을 명확하게 책정해야 합니다. 자세한 내용은 예산 문서를 참고하세요. 갑이 제공한 자재는 본 계약에 따른 장식사업에 사용되어야 하며, 갑의 동의 없이는 다른 목적으로 사용할 수 없습니다. B가 자료를 다른 목적으로 유용하는 경우 B는 유용된 자료 가격의 두 배로 A에게 보상해야 합니다.
2. B측이 제공한 자재 및 장비가 품질 요구 사항을 충족하지 않거나 사양이 다른 경우 사용이 금지됩니다. 이를 사용한 경우 B측은 프로젝트로 인해 발생하는 모든 손실에 대해 책임을 집니다.
3. 당사자 A는 설계 요구 사항을 충족하고 적시에 현장에 공급되어야 하는 자재 및 장비를 구매하고 공급할 책임이 있습니다. 도착시간이 지연될 경우 공사기간이 연기되며, 지연된 공사기간에 따라 위약금이 부과됩니다. A측에서 제공한 자료 총액의 10%를 B측에 관리비로 지급합니다. 당사자 B가 자료를 승인한 후 당사자 B는 해당 자료를 보관할 책임이 있으며 부적절한 보관으로 인해 발생한 손실에 대해 보상할 책임이 있습니다.
제5조: 지불 방법
1. 계약이 체결되면 B측이 공사 기간을 초과한 후 프로젝트 지불 금액의 35%를 지불해야 합니다. 반(년,월,일)보다 A측 즉, 사업금액의 30%를 2차 지급하게 됩니다. 프로젝트가 완료되면 A측은 프로젝트 가격의 30%를 즉시 지불하고 나머지 5%는 A측이 프로젝트 완료를 수락한 후 1주일 이내에 결제됩니다. (참고: A측은 B측 통지 후 3일 이내에 대금을 수락해야 합니다.) A측이 기한 내에 대금을 지불하지 않는 것은 계약 위반이며, B측은 공사를 중단할 권리가 있습니다. 승인 검사를 통과하고 프로젝트 대금이 결제되지 않은 경우 해당 프로젝트는 사용을 위해 인도되지 않습니다.
2. 프로젝트 건설 중 항목의 추가, 삭제, 변경이 있는 경우, 자세한 내용은 본 계약서 "홈 데코레이션 프로젝트 변경 양식"의 부록 (2)를 참조하시기 바랍니다. 보충 계약을 체결하고 B 측이 건설 변경 명령을 발행하고 건설 현장 책임자에게 통보합니다. 증가 또는 감소된 품목의 가격은 다음 지불 기간 이전에 지불되어야 합니다.
3. A측이 본 계약에 명시된 기한 내에 프로젝트 가격을 선지급하지 못한 경우, 연체일당 미지급 프로젝트 가격의 1%를 B측에 지급합니다.
제6조: 사업기간
1. 을의 사유로 공사완료가 늦어질 경우, 인건비의 1%를 갑에게 지체상금으로 매일 지급한다. 인건비는 모두 공제될 때까지입니다. A측의 사유로 준공이 지연되는 경우, 장식공사 대금의 인건비 중 1%를 지연일당 지연수수료로 B측에 지급합니다.
2. A측이 선택한 자재 및 장비의 품질이 부적격하여 프로젝트의 품질 및 공사 기간에 영향을 미칠 경우 재작업 비용은 A측에서 부담합니다. B측의 건설, 재작업 비용은 A측이 부담한다. B측이 책임을 지며, 건설 기간은 변경되지 않는다.
3. 공사 진행 중 프로젝트 품질 문제나 쌍방의 의견 불일치로 인한 작업 중단은 공사 지연이나 공사 지연으로 간주되지 않으며, 양 당사자는 적극적으로 관련 부서에 조정 또는 중재를 요청해야 합니다. 가능한 한 빨리 문제를 조정하고 처리하여 건설을 계속하십시오.
4. A측의 사유로 재공사가 필요하거나 A측의 공사 내용 변경으로 공사 기간이 지연되는 경우에는 비자가 필요하며, A측이 모든 부담을 부담해야 합니다. B측의 사유로 공사비용이 발생할 경우 재작업이 발생할 경우 B측에서 책임을 지며 공사기간은 그대로 유지됩니다.
5. 공사 중 갑이 을의 동의 없이 공사내용을 변경하라고 비공개적으로 공사인력에게 통보한 경우, 공사내용으로 인한 품질문제 및 공사지연에 대한 책임은 갑이 부담한다. .
제7조: 프로젝트 승인
1. 프로젝트 품질 승인의 경우, 부분 승인이 필요한 숨겨진 프로젝트를 제외하고, 당사자 B는 전체 프로젝트가 완료된 후 완료 승인을 수행하도록 당사자 A를 구성합니다. 완전한. 양 당사자는 프로젝트 정산 및 인수인계 절차를 처리합니다.
2. B측이 A측에 절차 승인 및 완료 승인을 통지한 후, A측은 기한을 초과한 경우 자동으로 권리를 포기한 것으로 간주됩니다. 문제가 있는 경우 당사자 A가 Fang이 직접 책임을 집니다. 갑이 스스로 입주하여 인수심사를 통과한 것으로 간주됩니다.
3. A측이 B측이 지정한 기한 내에 수락을 받을 수 없는 경우 A측은 즉시 B측에 통보하고 다른 날짜를 정해야 합니다. 그러나 당사자 A는 프로세스 또는 프로젝트의 완료일을 인정해야 합니다.
제8조: 기타 사항
1. 당사자 A
1. 부동산 관리 부서의 승인을 받은 주택 평면도와 물, 전기 및 가스 라인은 다음과 같습니다. A측은 B측에 주택 평면도와 물, 전기, 가스 회로도를 제공하고 현장 설명을 제공할 수 있습니다.
2. 2차 장식 공사의 경우 집을 완전히 비우거나 부분적으로 비워야 하며 건축에 영향을 미치는 장애물을 제거해야 합니다. 부분적으로만 비울 수 있는 집에 남겨진 가구, 비품 등에 대해 필요한 보호 조치를 취해야 하며, B측은 절차를 거쳐 비용을 부담해야 합니다.
3. 원래의 건물 구조나 장비, 배관을 꼭 해체하거나 개조해야 하는 경우 현지 주택 관리 부서에 절차를 밟고 관련 비용을 부담해야 합니다. 공사 중에 공공 장소를 일시적으로 사용해야 하는 경우 이웃에게 알려야 합니다.
2. B 당사자
1. (이름) __________을(를) B 당사자의 건설 현장 대표로 지정하고 계약 이행을 담당하며 요구 사항에 따라 공사를 조직합니다. 계약을 체결하고 품질과 수량을 바탕으로 일정에 맞춰 건설 작업을 완료합니다.
3. 건설현장의 안전을 책임지며 화재예방을 철저히 하고 근무증명을 착용하며 문명화된 공사를 진행하며 배관 막힘, 누수, 정전, 물품 파손 및 기타 사고를 방지한다. 다른 사람에게 영향을 미치지 않도록 건설합니다. 만약 그런 일이 발생한다면, 가능한 한 빨리 수리나 보상을 책임져야 합니다.
4. 계약을 엄격히 이행하고 신용 구축 기한을 준수합니다.
5. 장식 공사 범위 내에서 보증 책임을 집니다. 보증 기간은 프로젝트가 완료되고 A측이 검사에 합격한 날로부터 12개월입니다.
제9조: 계약 위반에 대한 책임
계약 발효 후, 계약 이행 중에 당사자가 무단으로 계약을 해지하는 경우 총 계약 금액의 5% 상대방에게 지체상 손해배상금으로 지급합니다. 무단 계약해지로 인해 상대방이 입은 실제 손실액이 지급액을 초과하는 경우에는 배상하여야 합니다.
제10조: 분쟁 해결
1. 본 계약을 이행하는 동안 양 당사자 간에 분쟁이 발생할 경우 양 당사자는 계약 진행에 영향을 주지 않고 협상을 통해 이를 해결해야 합니다. 프로젝트.
또는 본 계약서와 B측이 발행한 영수증을 가지고 불산 실내 장식 산업 협회 가정 장식 전문 위원회에 불만을 제기하고 해결을 요청하십시오.
입찰 낙찰률 향상을 위한 엔지니어링/서비스/구매 입찰 문서 작성 및 제작에 대한 자세한 내용을 보려면 하단 공식 웹사이트 고객 서비스를 클릭하여 무료 상담을 받으세요: /#/?source= ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ