< P > 지금 인테리어는 우리 모두 인테리어공사를 인테리어회사에 의뢰하여 진행하는데, 이 가운데는 인테리어공사 청부 문제가 관련되어 있으며, 쌍방의 권리 이익을 보장하기 위해, 우리는 인테리어공사 청부 계약을 체결할 것이다. 그럼 인테리어공사 청부 계약 템플릿은 어떤 것이고, 인테리어공사 청부 계약 원칙은 무엇입니까? 다음 사항을 이해합니다:
장식 엔지니어링 계약 템플릿:
장식 엔지니어링 계약 계약
패키지 단위: (이하 a 국)
갑, 을 쌍방이 평등, 자발적, 협의에 합의한 관련 사항, 그리고 본 공사의 구체적인 상황과 연계하여 쌍방은 다음과 같은 협의를 달성했다. * * * 함께 약속을 지키다.
첫 번째 프로젝트 개요
1.1 프로젝트 이름:
위치:
1.2? 공사 내용 (엔지니어링 설계 도면 및 텍스트 설명 및 엔지니어링 예산서 포함)
장식 내용은 도면과 예산을 기준으로 하며, 실제 시공은 증감이 있을 경우 쌍방의 동의를 얻어 서면으로 확인하고 증감 부분은 실제 결산에 따라 한다.
1.3? 도급 방법: 충분한 협의를 거쳐 쌍방이 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
클래스 a 패키지 클래스 b 패키지 패키지
1.4 설계 도면 및 엔지니어링 예산서 내용 및 계약 방법에 따라 패키지 b 클래스
1.4.
양 당사자는 계약액이? 위안, 금액 대문자 (인민폐)? 。
설계 비용은? 위안, 금액 대문자 (인민폐)? 。
1.5? 공사 기한: 국가 건설 장식 공사 기간 할당량에 따라 쌍방이 합의했습니다.
시작 _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ _ 월 _ _ _ _ _ 일 시작 끝 _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _
1.6? 다음과 같은 경우, 공사 기간은 그에 따라 순연된다.
1.6.1 시공준비규정에 따라 시공현장을 제공할 수 없고, 전력선로를 연결하지 못하고, 장애물을 제거하지 못하고, 입장공사에 영향을 미친다.
1.6.2 는 계수 범위 내의 주요 시설 변경에 속하지 않으며 엔지니어링 데이터를 제공하여 설계 방안을 변경하거나 시공을 진행할 수 없어 진행에 영향을 줄 수 없습니다.
1.6.3 공사 중 정전, 단수로 정상적인 시공에 영향을 미치는 경우.
1.6.4 갑측 현장 책임자가 비자를 감독할 때 다음 공정 시공에 영향을 미친다.
1.6.5 갑의 자재 공급이 부족해 시공에 영향을 미쳤다.
1.6.6 계약규정에 따라 선불금을 지급하지 않고 공사 진도금이나 재료 차액을 대리 구매하여 시공에 영향을 미친다.
1.6.7 정부 행위, 자연재해 등 인력이 거부할 수 없는 요인으로 공사 기간이 지연되었다.
제 2 조 공사 감독
본 공사가 공사 감독을 실시할 경우 갑측은 감리회사와 별도로 (공사 감리계약) 서명하고 감리엔지니어의 이름, 단위, 연락처 및 감리엔지니어의 직책 등을 을측에 통지한다.
제 3 조 갑의 의무
3.1? 착공 전 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
시공기간: 갑측은 현장 책임자를 을측과 함께 은폐공사에 대해 24 시간 검수, 합격한 후 의견을 서명하고 을측이 준공 검수의 근거로 보존해야 한다.
3.2? 원래 건물의 내력 구조를 철거하지 않고, 원래 건물의 비내력 구조나 설비 파이프라인을 철거해야 하는 경우 관련 부서에 해당 승인 절차를 밟아야 한다.
3.3? 제때에 공급 작업을 잘 하여, 재료가 부족하다는 것을 발견하면 즉시 보충해야 한다.
3.4? 공사의 품질과 시공 진도에 참여하는 감리는 공사 준공 검수를 책임진다.
제 4 조 을의 의무
4.1? 공사 중 안전 시공 운영 규범, 방화 규정, 시공 규범 및 품질 기준을 엄격히 집행하여 기한 내에 품질을 보장하고 공사를 완성하다.
4.2? 공사 현장의 청결을 보장하다. 시 (구) 현을 엄격히 집행하는 것은 공사 현장 관리 규정이 있어 민중을 교란하고 환경을 오염시켜서는 안 된다.
제 5 조 엔지니어링 변경
프로젝트 또는 시공 방법 변경이 필요한 경우, 양측은 서면 변경 계약을 검증하여 관련 공사 비용과 공사 기간을 동시에 조정하기로 합의했다.
제 6 조 엔지니어링 검사
6.1? 은폐공사: 갑측은 기술책임자를 을측과 함께 24 시간 은폐공사를 점검하고 합격을 검수하고 의견을 서명하며 을측이 준공 검사의 근거로 보존해야 한다.
6.2? 공사가 완공된 후: 을측은 갑에게 검수를 통지해야 하며, 갑측은 검수 통지를 받은 후 이틀 이내에 검수를 조직하고 검수서를 작성하며, 기한이 지난 것은 공사 검수 합격으로 간주되고, 공사 대금이 정산된 후 이양 수속을 밟아야 한다.
제 7 조 공사 대금 인도 방법
7.1? 처음 계약이 체결된 날, 갑은 총 계약 금액의 _ _ _ _ _ _ _ _ _, 즉 _ _ _ _ _ _ _ _ 위안을 지불했다
7.2? 두 번째로 공사 진도의 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 즉 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안.
7.3? 세 번째로 공사 진도의 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안
7.4? 공사 검수에 합격한 후 을측은 갑측에 공사 결산을 제출하고 관련 자료를 갑에게 보내야 하며, 갑은 자료를 받은 후 3 일 이내에 이의가 없으면 동의로 간주해야 한다. 쌍방이 공사 결산 명세서를 작성하는데,? 7 일 이내에 잔금을 청산하다.
제 8 조 채무 불이행 책임
8.1? 계약 당사자 중 어느 쪽이든 계약 미이행 약속이나 국가법, 규정 및 관련 정책 규정 위반으로 벌금을 받거나 상대방에게 경제적 손실을 초래한 것은 책임측이 책임을 지고 상대방에게 초래된 경제적 손실을 배상해야 한다.
8.2? 검수 이전 수속을 거치지 않고 갑측이 공사 완제품을 미리 사용하거나 무단으로 동원하여 손실을 초래한 것은 갑측이 책임진다.
8.3? 일방적인 원인으로 인해 계약이 더 이상 이행될 수 없을 경우, 상대방은 제때에 상대방에게 통지하고, 계약 해지 수속을 처리하고, 책임 당사자가 상대방의 상응하는 경제적 손실을 배상해야 한다.
8.4? 갑이 제 2 차 (3 차) 공사 대금을 예정대로 지불하지 않은 경우, 하루 지연될 때마다 을측에 위약금 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 원을 지급한다.
8.5? 갑의 원인으로 공사 기간이 지연되어 매일 을 측에 위약금 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안을 지급한다.
8.6? 을 측의 원인으로 공사 품질이 쌍방이 약속한 품질 기준에 미치지 못하여 을 측은 수리 기간을 순조롭게 연기하지 않을 책임이 있다.
8.7? 을 측의 원인으로 공사 기간이 지연되어 하루 지연될 때마다 상대방에게 위약금 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안을 지급한다.
제 9 조 보증
9.1? 본 공사 보증 기간은 1 년이며 합격한 쌍방의 서명을 받은 날부터 계산한다.
9.2? 을 측은 평생 수리 서비스를 제공하고, 보증 이외 수리 비용은 갑 측이 책임진다.
9.3? 인위적 파괴 및 외적 요인, 갑측이 자료를 지정하거나 제공하는 품질 원인, 자연재해, 인력 불가항력 요인 등으로 인한 피해는 보증범위에 포함되지 않는다.
제 10 조 분쟁 해결 방법
본 계약 이행 중 분쟁이 발생할 경우 양측은 경제계약중재위원회에 중재를 요청하거나 법원에 직접 소송을 제기할 수 있다.
제 11 조 기타 품목 특정 규정
11.1? 공사로 인한 쓰레기는 을측이 공사 현장을 운송하고, 쓰레기를 지정된 장소로 운송하는 일을 담당하고, 갑측은 쓰레기 청운비 (이 비용은 공사가격 내에 있지 않음)
11.2? 공사 준공 결산은 실제 공사 수량 계산이 우선한다.
11.3? 증감 항목은 쌍방이 협상하고, 쌍방 비자는 근거로 한다.
제 12 조 부칙
12.1? 본 계약은 갑 을 쌍방이 서명한 후에 효력이 발생한다.
12.2? 갑, 을 쌍방이 직접 계약을 감정하는데, 본 계약은 1 식 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12.3? 본 계약은 공사 준공 검수와 대금이 정산된 후 자동으로 종료됩니다.
12.4? 본 계약은 당사자의 자발적 비자 원칙을 실시하여 계약 문건을 소재시 현 관련 비자 부서에 제출하여 비자를 진행하여 계약 쌍방의 합법적인 권익을 보호할 수 있습니다.
12.5? 계약의 기타 첨부.
액세서리 1: 장식 엔지니어링 예산서
액세서리 2: 장식 엔지니어링 설계 도면
액세서리 3: 장식 엔지니어링 변경 주문
;
패키지 단위 계약 단위:
(도장) (도장)
주소: 주소:
대리인
연락처 전화: 연락처 전화:
계약 위치: 계약 위치:
계약 시간: 계약 시간:
인테리어 공사 계약 원칙 서명
2, 계약 체결 외에 제 3 자 인증이 필요합니다. 장식회사가 이 일을 처리하지 않았다면 신중해야 합니다.
3, 장식 회사가 설계 스케치를 먼저 꺼내도록 해야 합니다.
4, 장식회사가 베이징시 상공국에서 발급한 장식공사 계약인지 점검한다.
5, 장식회사에 공상영업허가증이 있는지 확인해야 합니다.
6, 견적서 검토, 장식회사가 베이징시 업계 지도가격을 집행하고 있는지 확인, 그렇지 않으면 쉽게 서명하지 마라.
7, 장식회사 시공기간 중 품질검사원이 시공현장에 가서 순찰을 했는지, 품질 검사 기록을 제공할 수 있는지 물어본다.
인테리어 공사 청부 계약서 템플릿 등을 여러분과 공유했습니다. 여러분께 도움이 되었으면 합니다. 더 많은 정보를 계속 지켜주시기 바랍니다.
토바토끼 온라인은' 각 인테리어 견적, 1 ~ 4 개 현지 인테리어 회사, 인테리어 디자인 3 세트' 및 인테리어 피구 공략을 무료로 제공한다! /yezhu/zxbj-cszy.php 링크를 클릭하십시오. To8to _ from = SEO _ zhidao _ m _ jiareamp; Wb, 무료로 받으실 수 있어요 ~