제 1 조:
고용주: (이하 약칭? 갑? ) 을 참조하십시오
계약자: (이하 약칭? 을측)
중화인민공화국 계약법 및 관련 법규에 따르면 공사가 순조롭게 진행될 수 있도록 갑을 쌍방은 동등한 자발성과 협상을 바탕으로 우호적인 협상을 거쳐 본 계약 (첨부 및 모든 보충 계약 포함) 을 체결하여 공동으로 준수한다.
제 1 조 프로젝트 개요
1..1프로젝트 이름:.
1.2 프로젝트 위치:.
1.3 엔지니어링 내용 및 관행 (참조: 엔지니어링 예산 견적서 및 시공 도서).
1.4 엔지니어링 계약 방법: 양 당사자는 다음과 같은 _ _ _ _ _ 가지 계약 방법을 채택하기로 합의했습니다.
(1) 을측은 노무와 자료를 청부 맡았다.
(2) 을 측은 일부 재료를 청부 맡고, 갑 측은 일부 재료를 제공한다 (자세한 내용은 갑 인테리어 재료 상세 정보 및 을 측이 인테리어 재료 상세 정보를 제공한다).
(3) 을측 청부 및 갑측 청부 (갑측이 제공한 인테리어 재료 목록 참조).
1.5 본 공사 기간은 _ _ _ _ _ 달력 일, 시작일은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 월 일
1.6 계약가격: 본 계약공사비용은 공사 예산견적서를 참조하십시오. 공사 중에 증감 항목이 있으면 쌍방이 협의하여 확인 후 증감 비용을 서명한다.
제 2 조 시공 도면
양 당사자는 건설 도면이 다음과 같이 제공된다는 데 동의합니다.
(1) 갑은 시공 도면을 한 양식에 두 부, 갑당 한 부, 을측 한 부 (인테리어 공사 설계도 참조) 를 설계하고 제공한다.
(2) 갑은 을측에 시공도면을 한 양식에 두 부, 갑당 한 부, 을측 한 부 (장식공사 설계도 참조) 를 의뢰하여 설계비는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 3 조 당사자 a 의 의무
3. 1 착공 전 _ _ _ _ 일, 을측 입장 시공을 위한 조건을 마련하다. 포함: 시공에 영향을 주지 않는 원칙에 따라 실내 가구와 가구를 철거하거나 쌓고, 이동하기 어려운 실내 가구와 가구를 가린다. 갑이 필요한 보호 조치를 취하지 못해 가구와 가구의 손실을 초래하면 갑은 이에 대해 책임을 져야 한다.
3.2 시공과 관련된 신청, 승인 등의 수속을 책임지고 부동산 관리처 및 승인에 대한 모든 비용을 지불한다.
3.3 건설에 필요한 물과 전기를 제공 할 책임이있다.
3.4 을 측과 이웃 및 부동산 관리 사무실 간의 관계 조정을 책임진다.
3.5 실내 하중 구조를 제거 할 수 없습니다. 원래 건물의 무부하 구조 또는 장비 파이프를 철거해야 하는 경우 해당 부서에 해당 승인 절차를 밟아야 합니다.
3.6 공사 기간 동안 갑은 여전히 부분적으로 부지를 사용하고 공사 현장의 치안과 소방을 책임져야 한다.
3.7 공사 품질 및 시공 진도의 검사와 감독에 참여하고 검수, 변경 등록 수속 등을 처리하고 자재 출입과 준공 검수를 담당한다.
3.8 정시, 품질, 보증은 시공용 자가구매재료를 제공한다.
제 4 조 을측의 의무
4. 1 을 을측 현장 감독으로 임명하여 본 계약의 이행을 책임진다. 요구에 따라 시공을 조직하고, 품질을 보장하고, 기한 내에 시공 임무를 완수하고, 을측이 책임지는 모든 일을 처리하고 해결하다.
4.2 공사 중 안전 문명 시공 운영 규범, 소방안전규정, 시공규범 및 품질기준을 엄격히 집행하여 기한 내에 공사를 완성하였다.
4.3 시공 현장 관리 관련 규정을 엄격히 집행하고, 설계도나 지시에 따라 안전문명 시공을 엄격히 실시하며, 각종 품질 검사와 시공 기록을 잘 작성하였다.
4.4 실내 가구 보호, 실내 상하수관의 원활한 흐름을 보장하기 위해 제자리에 진열되어 있습니다.
4.5 공사 현장의 청결을 보장하고 공사가 완료된 후 공사 현장의 청결을 책임진다.
4.6 공사가 완공되기 전에 현장의 모든 시설과 완제품을 보호할 책임이 있다.
제 5 조 공사 변경
공사와 시공 방법을 변경해야 할 경우 쌍방이 합의하고, 쌍방이 서명하고 확인하며, 관련 공사 원가와 공사 기간을 동시에 조정합니다 (장식공사 증감 목록 참조).
제 6 조 자료의 제공
6. 1 갑이 제공한 재료 설비 (갑이 제공한 인테리어 재료 목록 참조) 는 시설 요구 사항을 충족해야 하며, 품질 문제나 규격 차이로 인한 공사 손실은 갑측이 책임진다. 갑은 재료가 공사 현장에 도착하기 전에 을측에 통지하고, 쌍방이 검수하고 인수인계 수속을 밟는다. 검수 후 을 측은 보관을 책임져야 한다.
6.2 을 측이 제공한 재료와 설비 (을 측이 제공한 인테리어 재료 목록 참조) 에 대해서는 을 측이 공사 현장에 도착하기 전에 갑 측에 통지하고 갑 측의 검사를 받아야 한다. 품질이 요구 사항이나 규격에 맞지 않으면 사용을 금지해야 한다. 이미 사용했다면, 프로젝트에 초래된 손실은 을측이 책임진다.
제 7 조 공사 기간이 지연되다
7. 1 다음과 같은 이유로 완공일이 지연되고, 갑의 확인을 받은 후 공사 기간은 그에 따라 순연된다.
(1) 수량 변경 및 설계 변경
(2) 불가항력;
(3) a 국은 공사 기간이 순연되는 기타 상황에 동의한다.
7.2 만약 갑이 약속대로 책임져야 할 일을 완성하지 못해 공사 기간에 영향을 미친다면 공사 기간은 순연된다. 갑이 제공한 불합격 재료와 설비가 공사의 질에 영향을 미치기 때문에, 재작업 비용은 갑이 부담하고 공사 기간은 순연한다.
7.3 만약 갑이 공사 대금을 기한 내에 지불할 수 없다면, 계약 기간은 그에 따라 순연된다.
7.4 을 측이 기한 내에 착공하지 못하거나 이유 없이 중도에 휴업하지 못해 공사 기간에 영향을 미치기 때문에 공사 기간은 순연되지 않는다. 을측의 원인으로 공사 품질에 문제가 생기면, 재작업 비용은 을측이 부담하고, 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않는다.
제 8 조 공사 대금 지불 방식
8. 1 계약이 발효된 후, 갑측은 다음 조항의 약속에 따라 을측에 직접 공사비를 지불해야 한다.
첫 번째: 본 계약을 체결할 때 갑은 을측 견적에서 확정된 총액 (공사대금총액과 추가품목 금액 포함) 의% 인 인민폐를 지급합니다.
둘째: 목공이 입장하면 갑은 을측 제시가격에 확정된 총액 (총 공사량 및 추가공사 수량 포함) 의% 인 인민폐를 지급한다.
세 번째로 갑이 을측에 제시가격에 확정된 총액 (항목 총액 및 추가 품목 금액 포함) 의% 인 인민폐를 지급한다.
네 번째: 공사가 완공되고 준공 검수를 통과한 후 갑 측이 을 측에 총 공사 금액 및 추가공사 금액을 포함한 총 금액의 5% 인 인민폐를 지급합니다.
8.2 공사 검수 후 을측은 갑측에 공사 결산을 제출하고 관련 자료를 갑에게 보냈다. 만약 갑이 정보를 받은 후 이견이 없다면 동의로 간주된다. 쌍방은 공사 결산표를 작성하고 서명하고, 갑은 서명할 때 을측과 공사 잔금을 청산한다.
8.3 모든 공사대금이 정산된 후 을측은 갑측에 정식 통일영수증을 발행해야 한다 .. 갑은 공사비를 지불하고 을측 재무부에서 발행한 영수증을 기준으로 하고, 재정전용장을 찍어야 한다.
8.4 본 공사 검수 합격 후 보증 기간은 쌍방이 서명한 날부터 65438+2 월입니다.
제 9 조 양 당사자의 책임 및 기간 지연 처리
9. 1 갑의 원인으로 공사 기간이 지연되고, 손실은 갑이 책임지고, 공사 기간은 순연된다.
(1) 수력 공급을 제공할 수 없습니다.
(2) 하루 8 시간 이상 근무시간 (초과근무 포함) 은 보장할 수 없습니다.
(3) 제 시간에 자체 구매 재료 및 장비를 제공하지 못함.
(4) 공사 대금을 기한 내에 지불하지 않아 정상 시공에 영향을 미친다.
(5) 당사자 a 의 이유로 설계를 변경하고 건설 프로젝트를 증가시킨다.
(6) 공사 기간이 순연되는 다른 상황에 동의한다.
(7) 기한 초과 검수 또는 무리하게 검수를 미루는 것;
(8) 갑측의 책임으로 공사 기간이 지연되는 기타 상황.
9.2 다음과 같은 이유로 공사 기간이 지연되어 공사 기간이 지연되지 않습니다.
(1) 을측이 예정대로 착공하지 않거나 중도에 이유 없이 휴업하여 공사 기간에 영향을 미치기 때문에 공사 기간은 순연되지 않습니다.
(2) 공사 품질 문제로 인한 재작업 비용은 을측이 부담하고 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않는다.
(3) 시공중 안전조작규범 위반으로 인한 인신상해는 을측이 책임진다.
(4) 을측 시공으로 갑측의 물품이 파손된 경우 을측은 수리하거나 배상해야 한다.
(5) 을측이 부동산 관리 규정 위반으로 인한 손실은 을측이 부담한다 .....
(6) 을측의 원인으로 공사 품질이 쌍방이 합의한 품질 기준에 미치지 못하고 을측이 수리를 책임지고 공사 기간이 순조롭게 진행되지 않는다.
9.3 계약 당사자가 계약을 이행하지 않거나 이행이 계약 규정을 준수하지 않을 경우, 책임 당사자는 책임을 지고 상대방의 경제적 손실을 배상해야 합니다.
9.4 갑이 앞당겨 사용하거나 검수 수속을 하지 않고 공사완제품을 무단으로 사용함으로 인한 손실은 갑측이 책임진다.
9.5 일방의 원인으로 인해 계약을 계속 이행할 수 없는 경우, 상대방은 제때에 상대방에게 통지하고 계약 해지 수속을 밟아야 하며, 책임측은 상대방의 상응하는 경제적 손실을 배상해야 한다.
9.6 갑이 공사 대금을 기한 내에 지불할 수 없다면, 기한이 하루 지날 때마다 상대방에게 위안화의 위약금을 지불해야 한다.
9.5 을 측의 원인으로 공사 기간이 지연되는 경우, 하루 지연될 때마다 을 측은 상대방에게 위약금 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 원을 지불해야 한다.
제 10 조 설계, 시공 및 수락 계약
10. 1 을측 디자이너가 완성한 시공 도서는 반드시 약속시간 내에 갑측과 심사를 진행해야 하며, 갑측이 서명을 확인한 후에야 을측이 공사를 시작할 수 있다.
10.2 을측은 반드시 갑이 승인한 도면에 따라 시공 (설치) 해야 한다 .....
10.3 시공 과정에서 갑이 도면 변경, 시공 중지 또는 증감 프로젝트를 제기한 경우 을측에 서면으로 통보해 시공이나 증감 프로젝트를 중단한 이유, 프로젝트 장소, 시간, 재료 등을 설명해야 한다. 변경 요구에 따라 을측은 가능한 한 빨리 갑측에 변경을 위해 취한 조치 목록과 조업 중단 등으로 인한 비용 증감, 공사 기간 지연, 자재 소비 및 비용 손실을 제출하고 갑측에 보고해야 한다 .. 갑은 보고를 받은 후 이틀 이내에 답변을 서명하거나 협상을 해야 한다.
10.4 은폐공사 검수 전에 을측은 갑측에 현장에 가서 검수하라고 통지해야 하며, 검수 기간은 이틀이다. 만약 갑이 제때에 검수하지 못하면 을측은 자체 검사 후 은폐기록을 사실대로 채울 수 있고, 갑측은 을측의 자체 검사 결과를 인정해야 한다 .....
10.5 공사가 완료된 후 을측은 갑측에 검수를 통지해야 한다. 갑은 통지를 받은 후 모레 내에 검수하고 인수인계 수속을 밟아야 한다. 만약 갑이 상술한 규정 시간 내에 검수하지 못한다면, 제때에 을측에 서면으로 통지하고 검수 날짜를 별도로 확정해야 합니다. 그렇지 않으면 갑이 이미 검수를 통과한 것으로 간주해야 합니다. 검수 날짜를 별도로 정하면 갑은 완공일을 인정하고 을측의 보관비 및 관련 비용을 부담해야 한다.
10.6 쌍방이 검수 수속을 하지 않은 경우 갑은 입주할 수 없습니다. 만약 갑이 무단으로 입주하면 합격으로 간주되고, 이로 인한 손실은 갑이 부담한다 .....
제 11 조 공사 예산 견적서, 시공 도면 및 기타 쌍방의 협의를 거쳐 확정된 문건은 본 계약의 첨부로서 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있다.
제 12 조 계약 분쟁 해결
본 계약 이행으로 인한 논란으로 쌍방은 협의하여 해결해야 한다. 동관 인테리어 협회에서 조정할 수도 있습니다. 협상이나 중재가 실패하면 법에 따라 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
제 13 조 보충 조항
13. 1 본 계약에 미결 사항이 있을 경우 쌍방은 우호적이고 호혜적인 원칙에 따라 협의하여 해결해야 한다. 협상을 거쳐 보충 협의에 서명할 경우, 보충 협의는 본 계약과 동등한 법적 효력을 가진다.
13.2 본 계약이 체결된 후 공사는 하청할 수 없습니다.
13.3 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다. 본 계약은 쌍방이 서명하고 공인이나 계약 전용장을 첨부한 후 효력이 발생하며, 이행이 완료되면 자동으로 종료됩니다.
13.4 본 계약의 부속서는 본 계약의 불가분의 일부이며 본 계약과 동등한 법적 효력을 가집니다.
파티 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (서명) 파티 b: 동관시 장식 엔지니어링 주식 회사 (인감)
법정 대리인: 법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
주소: 주소: 동관? 육정로
전화: 0769-8
제 2 조:
프로젝트명: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
프로젝트 번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
계약 번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
위탁회사 (갑측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
설계 단위 (을측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
베이징시 도시와 농촌 계획위원회는 베이징시 상공행정관리국을 감독한다.
계약 설명을 기입하다
1. 베이징 지역에서 건설공사 설계 임무를 맡고 있는 부서는 모두 본 계약을 사용합니다.
2. 본 계약서를 작성할 때 반드시 해서체를 사용해야 하며, 글씨가 깔끔하고, 내용이 정확하고 완전해야 합니다.
3. 본 계약의 첨부 파일 3' 위탁 설계 프로젝트 목록' 은 설계 단위가 엔지니어링 특성 명세서에 따라 작성하며, 계약서에 첨부한 후 쌍방이 계약장과 기마장을 찍는다.
4. 본 계약은 외자, 중외 합자, 중외 협력 설계 프로젝트에 적용되지 않습니다.
동사 (verb 의 약자) 본 계약은 베이징시 조사설계관리처의 통일단위 번호로 되어 있습니다.
6. 본 계약은 베이징시 도시계획위원회가 제정하고 베이징시 공상행정관리국이 감독한다. 어떤 단위도 스스로 전재할 수 없다.
위탁 단위: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 갑이라고 함)
설계 단위: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 을측)
중화인민공화국 경제계약법',' 건설공사조사설계계약조례' 및 베이징시의 관련 규정에 따라 쌍방의 협의를 거쳐 본 계약을 체결하고 공동으로 준수한다.
첫 번째 항목
파티 a 는 파티 b 에게 다음과 같은 엔지니어링 설계 작업을 수행하도록 위임했습니다.
프로젝트명: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
프로젝트 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
엔지니어링 작업 승인 파일: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (첨부1참조);
베이징시 도시계획관리부 승인 서류: _ _ _ _ _ _ _ _ _ (첨부 2 참조);
본 프로젝트의 설계 단계, 내용, 규모 및 프로젝트 투자 (첨부 3 참조).
제 2 조 설계 자료, 설계 단계 및 설계 문서 제출
이 프로젝트 설계는 예비 설계와 시공 도면 설계의 두 단계로 진행된다. 설계진도는 건설부가 규정한 설계주기에 따라 갑이 본 프로젝트에 대한 실제 요구와 을측의 가능성을 감안하여 갑을 쌍방은 다음과 같이 협의하였다.
(1) 갑측은 일련 번호 문서 내용 주석 또는 이름 문서 제출 날짜 등의 시공 문서 및 설계 자료를 서면으로 제출해야 합니다.
(2) 을측은 약속한 시간에 일련 번호, 설계 문서명, 매수, 납품일, 주석 등의 설계 서류를 제출해야 한다. 설계 서류를 제출한 매수는 국가물가국과 건설부의 규정에 따라 집행되며, 일부를 초과하여 추가 요금이 부과된다. (3) 양측이 계약서에 서명할 때 설계 문서 제출 날짜를 결정할 수 없는 경우, 설계 작업이 확정될 수 있을 때 갑을 쌍방은 별도의 단계 설계 계약을 본 계약의 첨부로 체결할 수 있습니다.
제 3 조 설계 비용 및 지불 방법
(1) 이 프로젝트 설계 비용은 국가 및 베이징의 현재 요금 기준에 따라 시행됩니다. 갑은 설계 단위가 규정된 설계 기한 외에 설계 도면을 서둘러 제공할 것을 요구하며, 설계 단위는 설계비의 3 분의 1 을 넘지 않는 조업비를 받을 수 있다. 구체적인 금액은 갑을 쌍방이 협의하여 결정한다 .....
(2) 이 프로젝트에 대한 설계 비용은 부록 3 "위탁 설계 프로젝트 목록" 을 참조하십시오. 본 계약이 발효될 때 갑측은 을측에 추정 설계비 총액의 20% 를 계약보증금으로 지불해야 하는데, 이 보증금은 설계작업이 완료된 후 프로젝트 설계비로 청구됩니다.
(3) 을측이 갑에게 예비 설계 서류를 제출할 때 갑측이 을측에 지급해야 할 설계비 총액의 30% (계약금 제외) 를 지급한다.
(4) 을측이 시공 도서 제출시, 갑측은 설계예산에 따라 을측에 모든 공사 설계비를 결산해야 한다.
(5) 선진 기술을 채택하여 투자를 절약하거나, 공사 기간을 단축하거나, 건설한 후 경제적 이득이 뚜렷한 설계에 대해 베이징시 도심 계획위원회가 해당 부서와 함께 확인한 후 설계비용을 적절히 늘릴 수 있다. 소득 증가액은 북경시의 관련 기준에 따라 집행된다. 구체적인 기준을 확정하지 않은 것은 쌍방이 합의한다.
(6) 본 계약 이행 과정에서 국가가 규정한 설계비 조정을 만나면 갑을 쌍방이 확정한 설계비는 새 기준에 따라 재심사하고 승인된 설계비 결제에 따라 결산해야 한다.
제 4 조 쌍방의 책임
(a) 당사자 a 의 책임
1. 본 계약서에 규정된 관련 시공 서류와 설계 자료를 예정대로 을측에 제출하고 제출 자료의 품질이 엔지니어링 설계 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
2. 약속한 날짜와 수량에 따라 을측에 계약금과 공사 설계비를 지급합니다.
3. 본 프로젝트의 각 단계에 대한 설계 문서를 기획설계관리부에 제출하여 심사 결과를 을측에 서면으로 통지할 책임이 있습니다.
4. 갑측이 을측에 현장설계를 요구하거나 현장설계대표를 파견할 경우 을측에 정식으로 초청장을 발송하고 을측에 필요한 근무조건을 책임져야 합니다. 필요한 비용은 갑측이 부담하며 프로젝트 설계 총비용에 포함되지 않습니다.
5. 본 프로젝트의 건축자재와 설비의 가공과 주문에 을측 디자이너의 협조가 필요한 경우, 필요한 비용은 갑측이 부담합니다 .....
6. 프로젝트 설계비 총액을 늘리지 않고 을측이 프로젝트 설계에 채택된 신기술, 신소재가 기술계약에서 갑이 처리해야 하는 관련 수속을 도울 책임이 있다. 기술 계약은 본 계약의 첨부로 사용할 수 있으며 본 계약과 동등한 효력을 가지고 있습니다.
(b) b 국의 책임
1. 갑측은 본 계약서에 규정된 설계 서류를 제때에 지불하고, 설계 문서의 품질이 국가와 북경시의 관련 법규와 규범의 요구 사항을 충족하여 갑의 시공과 사용 요구 사항을 충족시켜야 한다. .....
2. 본 계약서에 열거된 공사 설계 프로젝트가 시작되기 전의 설계 교부를 책임진다. 프로젝트 건설 과정에서 설계와 관련된 기술 문제를 제때에 해결할 책임이 있다. 필요에 따라 공사의 기초, 주체 구조 및 준공 검수에 참여하다.
제 5 조 엔지니어링 설계 저작권
본 프로젝트의 모든 설계 저작권은 을측이 소유하며 갑측은 보호해야 할 책임이 있습니다. 본 프로젝트의 설계 쉐이프, 설계 문서 및 관련 자료를 제 3 자에게 수정, 복사, 묘사 또는 제공하거나 본 프로젝트에 속하지 않는 다른 프로젝트에 사용해서는 안 됩니다.
제 6 조 계약 위반에 대한 책임
(1) 갑측이 계획 임무서, 시공조건, 시공기술조건, 선정된 설계안, 비준된 예비 설계, 제출된 사용요건, 서류자료 등으로 인해 을측 설계가 재작업될 때 양측은 서류 제출 날짜를 재협의해야 한다. 갑은 실제 재작업 일수에 따라 을측에 비용을 지불하고, 일당 원대로 계산해야 한다. 변경으로 인해 재설계되고, 본 계약 제 7 조에 따라 시행되고, 미지급된 설계비를 청산하고, 계약 관계를 해지하고, 계약을 재체결하게 됩니다. (2) 만약 갑이 본 계약 제 3 조에 규정된 시간 내에 공사 설계비를 지불하지 못하면 갑측은 설계비 만료 다음날부터 계산하고, 하루 연기하고, 계약을 재서명해야 한다.
(2) 갑이 본 계약 제 3 조에 규정된 시간 내에 공사 설계비를 지불하지 못하면 갑측은 을측에 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(3) 갑이 본 계약 제 5 조의 약속을 어겼기 때문에 을측은 갑에게 위약금을 지급하도록 요구할 권리가 있다. 위약금은 갑이 을측에 지불해야 하는 설계비 총액의 두 배이며, 정부 관련 법규와 법률을 위반한 책임을 져야 한다. (4) 을측이 본 계약서에 명시된 시간 내에 설계 서류를 제출하지 못한 경우 을측은 갑의 경제적 손실을 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(6) 갑이 계약을 이행하지 않을 경우 을측은 계약금을 환불하지 않고 을측이 실제로 완성한 업무량에 따라 설계비를 지급한다. 을측이 계약을 이행하지 않을 경우 갑측 계약금을 두 배로 돌려주고 이미 받은 계약금을 제외한 모든 설계비를 반환해야 한다.
제 7 조 계약의 발효, 중단 및 해지
(1) 본 계약은 갑, 을 양측이 단위법인 공인을 찍어야 하며, 쌍방 단위 법정대표인 또는 법정대표인이 허가한 위탁대리인의 서명 (또는 도장) 을 거쳐 유효하다. 본 계약의 발효일은 갑을 쌍방의 마지막 당사자가 서명 (또는 도장) 한 날을 기준으로 합니다 .....
(b) 갑과 을 쌍방이 어떤 이유로든 본 설계 계약을 변경하거나 해지해야 할 경우, 한 달 전에 상대방에게 서면으로 통지해야 하며, 본 계약의 미결에 동의하고, 서면 협의를 형성하여 본 계약의 첨부로 집행해야 합니다. 합의에 도달할 때까지 본 계약은 여전히 유효하다.
(3) 갑의 이유로 설계 작업을 중간에 중단해야 하는 경우, 이미 지불한 보증금은 환불되지 않습니다. 설계 작업량이 해당 설계 단계의 절반에도 미치지 못하면 갑은 해당 단계의 설계 비용의 절반을 지불합니다. 설계 작업이 설계 단계의 절반에 이르면 갑은 해당 단계의 설계 비용의 절반을 지불합니다. 설계 작업이 설계 단계의 절반을 초과할 때 갑은 해당 단계의 모든 설계 비용을 지불해야 합니다. 동시에 본 조 제 (2) 항에 따라 갑을 쌍방의 계약 관계가 종결되었다. (4) 본 계약은 을측이 본 계약에 규정된 모든 공사 설계 서류를 갑에게 제공하고, 갑측은 본 계약에 따라 모든 설계비를 지불한 날부터 해지합니다. 단, 본 계약은 별도로 합의된 경우를 제외하고.
제 8 조 불가항력
본 계약의 집행 과정에서 불가항력이 발생하여 본 계약을 이행할 수 없거나 완전히 이행할 수 없게 되면 갑을 쌍방은 본 계약의 관련 조항에 구속되지 않고 협의하여 해결할 수 있습니다.
제 9 조 계약 분쟁 해결
본 계약은 이행 과정에서 논란이 발생했으며, 쌍방의 협의를 거쳐 합의에 도달할 수 없으며, 다음과 같은 제 1 방식을 채택하여 해결한다.
1. 베이징시 도시계획위원회에 조정을 신청하다.
2. 관할권이 있는 공상행정관리국 경제계약중재위원회에 중재를 신청합니다.
3, 관할권 인민 법원에 기소;
기타 솔루션: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 10 조 미해결 사항 및 추가 조항
(1) 본 계약의 미해결 사항은 쌍방이 협의하여 확정하고, 서면 협의를 본 계약의 첨부로 체결합니다.
(b) 본 계약의 추가 조항은 다음과 같습니다.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 11 조 계약 본문
본 계약은 중복하여 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다. 한 부, 갑 측이 한 부, 을 측이 한 부 보유하다.
본 계약 체결 장소: 베이징시 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 구
시공 단위: 설계 단위:
회사 법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 회사 법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 회사 법정 대리인: _ _ _ _ _ _
대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
회사 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 회사 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
회사 전화: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 회사 전화: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
우편 번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 우편 번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 우편 번호: \
계좌 개설 은행: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 계좌 개설 은행: _ _ _ _ _ _ _ _
계정 번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 계정: _ _ _ _ _ _ _ _
연월 일월 일월 일.